Промпт: договор оказания услуг с клиентом
Черновик договора возмездного оказания услуг для ИП: предмет, оплата, сроки, приёмка, ответственность. Готовый промт на русском: скопируйте, подставьте свои данные и вставьте в GigaChat, YandexGPT, ChatGPT, Claude или Gemini.
Текст промпта
Что подставить в промт
| Поле | Пример |
|---|---|
| {executor} | ИП Соколова, дизайн интерьеров, УСН без НДС |
| {customer} | физическое лицо, владелец квартиры 78 м² в новостройке |
| {service} | дизайн-проект: обмерный план, планировочное решение, 3D-визуализация 4 помещений, рабочие чертежи |
| {payment} | 156 000 ₽: 50% предоплата, 30% после согласования планировки, 20% после сдачи чертежей |
| {acceptance} | срок 45 рабочих дней, каждый этап принимается по акту, не больше 2 правок на этап |
| {risks} | клиент затягивает согласование, просит бесконечные правки, отказывается платить последний этап |
Ответы нейросетей на этот промпт
Договор № ___
возмездного оказания услуг
г. ____________ "__" _______ 20__ г.
Индивидуальный предприниматель Соколова Мария Ивановна, действующая на основании свидетельства ОГРНИП от __.__._____, именуемый далее Исполнитель,
и гражданин(ка) ____________ (ФИО заказчика), паспорт серия ______ номер _______, выдан __________________________, зарегистрированный по адресу: ---, именуемый далее Заказчик,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора
- По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать услуги по разработке дизайн-проекта интерьера квартиры площадью 78 кв.м., расположенной по адресу: ______________________________, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
- Состав оказываемых услуг включает следующие этапы:
- Этап 1: Обмер помещения и разработка обмерного плана;
- Этап 2: Разработка планировочного решения;
- Этап 3: Создание 3D-визуализации четырёх помещений;
- Этап 4: Подготовка рабочих чертежей проекта.
Права и обязанности сторон
Обязанности Исполнителя:
- Оказывать услуги качественно и своевременно согласно требованиям настоящего договора.
- В течение срока выполнения работ представить заказчику промежуточные результаты этапов работы.
- Предоставлять возможность внести до двух изменений/правок по каждому этапу.
- Передавать результат выполненных работ вместе с актом приема-передачи каждого этапа.
Обязанности Заказчика:
- Своевременно оплачивать работу Исполнителя согласно условиям данного договора.
- Согласовывать выполненные работы в разумные сроки, не превышающие 5 рабочих дней с момента получения результата соответствующего этапа.
- Давать письменное согласие либо направлять замечания и предложения по выполненным работам письменно.
Права Исполнителя:
- Требовать своевременной оплаты предоставленных услуг.
- Отказаться от исполнения обязательств по данному договору в случае задержки платежей заказчиком.
Права Заказчика:
- Получать качественную услугу, соответствующую техническим заданиям и заявленным ожиданиям.
- Требовать исправления недостатков выполненных работ в установленные договором сроки.
Цена и порядок расчетов
- Стоимость услуг составляет 156 000 рублей.
- Оплата производится поэтапно следующим образом:
- 50% предоплаты — сумма 78 000 руб. выплачивается авансовым платежом до начала работ;
- 30% платежа — сумма 46 800 руб. оплачивается после утверждения планировочного решения;
- оставшиеся 20% — сумма 31 200 руб. оплачиваются после передачи готовых рабочих чертежей.
- Расчеты осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в реквизитах настоящего договора.
Сроки выполнения работ и порядок приемки-сдачи
- Срок выполнения всех этапов работ — 45 рабочих дней с даты поступления первого платежа.
- Каждый этап работ считается принятым после подписания акта приема-передачи работ сторонами.
- Если заказчик не предоставил мотивированных возражений относительно качества и объема выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента направления акта исполнителем, такой акт будет считаться подписанным обеими сторонами автоматически.
- Замечания и пожелания заказчика принимаются исключительно в письменной форме.
Ответственность сторон
- За нарушение сроков оплаты исполнитель вправе приостановить выполнение дальнейших работ вплоть до полного погашения задолженности заказчиком.
- Задержка внесения корректировок или предоставления согласия заказчиком не продлевает сроки выполнения следующих этапов.
- Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы ([проверить норму]).
Порядок изменения и расторжения договора
- Изменение условий договора возможно только по взаимному соглашению сторон и оформляется дополнительным соглашением.
- Расторжение договора допускается по инициативе любой стороны с обязательным уведомлением другой стороны не менее чем за две недели до предполагаемой даты прекращения сотрудничества.
- В случае досрочного расторжения договора заказчик обязан компенсировать фактически понесенные расходы исполнителя, подтвержденные документально.
Заключение спора
- Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров между сторонами.
- При невозможности урегулирования конфликта мирным путём споры подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения истца ([проверить норму]).
Реквизиты и подписи сторон
| Исполнитель | Заказчик |
|---|---|
| Индивидуальный | ФИО |
| предприниматель | |
| Имя: | Паспорт |
| ИНН | серия и номер |
| ОГРНИП | Дата выдачи |
| Кем выдан | |
| Адрес регистрации | Место жительства |
| Р/сч | Телефон |
| Банк | |
| БИК | |
| Корр.счет | |
| КПП | |
| Руководитель | Личная подпись |
| М.П. |
Подписи сторон:
Исполнитель: ______________/М.И.Соколова
Заказчик: ______________/Фамилия И.О.
Простое пояснение к разделам договора:
- Предмет договора: Что конкретно вы делаете клиенту? Это описание ваших обязанностей и конечного продукта.
- Права и обязанности сторон: Какие обязательства есть у вас и клиента, какие полномочия предусмотрены каждой стороне?
- Цена и порядок расчётов: Сколько стоит услуга, когда клиент должен заплатить деньги?
- Сроки выполнения работ и порядок приемки-сдачи: Как долго выполняется проект, каким образом передаётся результат и фиксируется принятие клиентом?
- Ответственность сторон: Кто виноват и кто платит штраф, если что-то пошло не так?
- Порядок изменения и расторжения договора: Когда и как договор можно изменить или расторгнуть досрочно?
- Заключение спора: Куда обращаться сторонам, если возникнут конфликты и претензии друг к другу?
- Реквизиты и подписи сторон: Юридические сведения о сторонах и подтверждение договора подписями.
Важные пункты для проверки юриста:
- Обоснованность ограничения количества правок: Важно уточнить риски отказа клиента принять итоговый вариант после исчерпания лимитов на правки.
- Регулирование порядка предъявления претензий: Обязательно нужно убедиться, что процедура подачи обоснованных замечаний чётко прописана во избежание злоупотреблений.
- Штрафные санкции и компенсации убытков: Рассмотрите введение пеней за просрочку платежей и возмещения расходов при расторжении договора.
- Защита интеллектуальной собственности: Следует дополнительно оговорить исключительные права на созданный дизайн-проект и запрет на использование материалов третьими лицами.
- Описание процедуры одностороннего отказа от исполнения договора: Проверьте формулировки для защиты вашей позиции при неоплате клиентами последующих этапов работ.
Вариант текста с дополнительными условиями штрафов и компенсаций:
Добавьте в пункт «Ответственность сторон» следующее положение:
> За несвоевременную оплату заказа Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости просроченного платежа за каждый день просрочки начиная с шестой календарной даты нарушения установленного графика платежей.
А также добавьте уточнение в разделе «Закрытие спора», регулирующее досудебный порядок разрешения конфликтов:
> Любые возникающие между сторонами споры подлежат обязательному урегулированию в претензионном порядке. Сторона, имеющая претензии, обязана направить контрагенту письменную претензию, содержащую требования и основания их возникновения. Вторая сторона должна рассмотреть такую претензию и ответить в течение десяти календарных дней с момента её получения.
Ниже — черновик договора. Его можно использовать как основу, но перед подписанием лучше адаптировать под вашу фактическую схему работы, особенно с учётом того, что заказчик — физическое лицо, а значит, потенциально применяется Закон РФ «О защите прав потребителей».
ДОГОВОР № ___
возмездного оказания услуг по разработке дизайн-проекта интерьера
г. ____________
«___» __________ 20__ г.
Индивидуальный предприниматель Соколова ______________________, ОГРНИП ____________, ИНН ____________, применяющая упрощённую систему налогообложения, не являющаяся плательщиком НДС, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гражданин/гражданка РФ ______________________, паспорт: серия ____ № ________, выдан ______________________, дата выдачи ____________, код подразделения ____________, зарегистрированный/ая по адресу: ______________________, именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке дизайн-проекта интерьера квартиры ориентировочной площадью 78 кв. м, расположенной по адресу: ______________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Услуги оказываются в отношении квартиры в новостройке. Заказчик подтверждает, что обладает правом пользования и/или распоряжения указанным объектом либо действует с согласия правообладателя.
1.3. В состав дизайн-проекта входят следующие материалы:
1.3.1. Обмерный план помещения.
1.3.2. Планировочное решение.
1.3.3. 3D-визуализация 4 помещений:
— ______________________;
— ______________________;
— ______________________;
— ______________________.
1.3.4. Рабочие чертежи, необходимые для реализации дизайн-проекта, в составе, согласованном Сторонами, включая, при необходимости:
— план демонтажа/монтажа перегородок;
— план расстановки мебели и оборудования;
— план напольных покрытий;
— план потолков;
— план размещения светильников;
— план размещения выключателей;
— план размещения розеток и электровыводов;
— план сантехнического оборудования;
— развёртки стен по согласованным помещениям;
— иные чертежи по согласованию Сторон.
1.4. Дизайн-проект разрабатывается в объёме, необходимом для визуального и планировочного представления будущего интерьера и передачи подрядчикам для ремонтно-отделочных работ.
1.5. Настоящий договор не включает, если иное прямо не согласовано Сторонами в письменной форме:
1.5.1. Авторский надзор.
1.5.2. Комплектацию объекта мебелью, отделочными материалами, оборудованием и декором.
1.5.3. Подбор конкретных поставщиков, ведение переговоров с поставщиками, контроль закупок и доставки.
1.5.4. Разработку инженерных проектов: электроснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции, кондиционирования, отопления, слаботочных систем и иных специальных разделов.
1.5.5. Согласование перепланировки в государственных органах, управляющей компании, у застройщика или иных лиц.
1.5.6. Выезд на объект после завершения обмеров, если иное не согласовано дополнительно.
1.6. Результат оказания услуг передаётся Заказчику в электронном виде на адрес электронной почты/мессенджер: ______________________, если иной способ передачи не согласован Сторонами.
1.7. Договор является договором возмездного оказания услуг в смысле главы 39 Гражданского кодекса РФ, в частности статей 779–783 ГК РФ.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги лично и/или с привлечением третьих лиц под свою ответственность.
2.1.2. Выполнить работы по дизайн-проекту качественно, с учётом задания Заказчика, исходных данных, технических возможностей объекта и согласованных Сторонами решений.
2.1.3. Передавать Заказчику результаты каждого этапа для согласования и приёмки.
2.1.4. Вносить правки в пределах, установленных настоящим договором.
2.1.5. Информировать Заказчика о существенных обстоятельствах, которые могут повлиять на сроки, стоимость или возможность реализации отдельных решений.
2.1.6. Не передавать третьим лицам персональные данные Заказчика, кроме случаев, необходимых для исполнения договора или предусмотренных законом.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика исходные данные, документы, фотографии, планы БТИ/застройщика, технические условия, информацию о предпочтениях, бюджете, составе семьи, образе жизни, сценариях использования помещений и иные сведения, необходимые для оказания услуг.
2.2.2. Приостановить оказание услуг на период задержки Заказчиком предоставления информации, согласования этапа, оплаты или иного исполнения обязанностей по договору.
2.2.3. Отказать во внесении правок, если такие правки выходят за пределы согласованного этапа, противоречат ранее утверждённым решениям, требуют переработки уже принятого этапа либо превышают количество правок, предусмотренное договором.
2.2.4. Предложить Заказчику дополнительные услуги или дополнительные правки за отдельную плату.
2.2.5. Использовать изображения реализованного дизайн-проекта, визуализации и фрагменты проектной документации в своём портфолио, на сайте, в социальных сетях и презентационных материалах без указания персональных данных Заказчика и точного адреса объекта, если Заказчик письменно не запретил такое использование.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Предоставить Исполнителю достоверные исходные данные, необходимые для оказания услуг.
2.3.2. Обеспечить доступ Исполнителя на объект для выполнения обмеров в согласованное Сторонами время.
2.3.3. Своевременно рассматривать переданные Исполнителем материалы, подписывать акты либо направлять мотивированные письменные замечания в сроки, установленные договором.
2.3.4. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя.
2.3.5. До начала разработки каждого следующего этапа согласовывать предыдущий этап либо направлять замечания в порядке, установленном договором.
2.3.6. Не требовать от Исполнителя выполнения работ и услуг, не предусмотренных настоящим договором, без заключения дополнительного соглашения.
2.3.7. Самостоятельно проверять возможность согласования перепланировок, переноса мокрых зон, изменения инженерных коммуникаций и иных решений, требующих разрешений или согласований, если такие согласования необходимы.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию о ходе оказания услуг.
2.4.2. Направлять замечания и предложения по этапам в пределах сроков и количества правок, предусмотренных договором.
2.4.3. Отказаться от исполнения договора в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим договором, при условии оплаты фактически оказанных Исполнителем услуг и понесённых расходов, если такие расходы подтверждены. Основание: статья 782 ГК РФ.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет 156 000 рублей 00 копеек.
3.2. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
3.3. Оплата производится в следующем порядке:
3.3.1. 50% от цены договора, что составляет 78 000 рублей, — предоплата в течение ___ календарных дней с даты подписания договора.
3.3.2. 30% от цены договора, что составляет 46 800 рублей, — после согласования Заказчиком планировочного решения, в течение ___ календарных дней с даты подписания акта по соответствующему этапу либо с даты наступления молчаливой приёмки в соответствии с разделом 5 договора.
3.3.3. 20% от цены договора, что составляет 31 200 рублей, — после сдачи Исполнителем рабочих чертежей, в течение ___ календарных дней с даты подписания акта по соответствующему этапу либо с даты наступления молчаливой приёмки в соответствии с разделом 5 договора.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя либо иным согласованным способом.
3.5. Все банковские комиссии, комиссии платёжных сервисов и иные расходы, связанные с перечислением денежных средств, несёт Заказчик, если они удерживаются со стороны Заказчика или его банка.
3.6. Дополнительные услуги, не входящие в предмет договора, оплачиваются отдельно на основании дополнительного соглашения или письменного согласования Сторон, включая согласование по электронной почте или в мессенджере.
3.7. К дополнительным услугам, в частности, относятся:
3.7.1. Дополнительные варианты планировочных решений сверх предусмотренных договором.
3.7.2. Дополнительные 3D-визуализации помещений сверх 4 помещений.
3.7.3. Правки сверх количества, предусмотренного договором.
3.7.4. Переработка ранее согласованного этапа по инициативе Заказчика.
3.7.5. Авторский надзор, комплектация, выезды в магазины, подбор материалов и предметов интерьера, сопровождение закупок.
4. Сроки оказания услуг
4.1. Общий срок оказания услуг составляет 45 рабочих дней.
4.2. Течение срока начинается с даты одновременного выполнения следующих условий:
4.2.1. Подписан настоящий договор.
4.2.2. Заказчиком внесена предоплата, предусмотренная пунктом 3.3.1 договора.
4.2.3. Заказчик предоставил Исполнителю исходные данные, необходимые для начала оказания услуг.
4.2.4. Исполнитель получил доступ на объект для проведения обмеров, если обмеры выполняются Исполнителем.
4.3. Срок оказания услуг увеличивается на период задержки, возникшей по причинам, зависящим от Заказчика, включая, но не ограничиваясь:
4.3.1. Задержкой предоставления исходных данных.
4.3.2. Задержкой допуска на объект.
4.3.3. Задержкой согласования этапов.
4.3.4. Задержкой оплаты.
4.3.5. Изменением Заказчиком ранее согласованных решений.
4.3.6. Направлением Заказчиком дополнительных пожеланий, требующих переработки уже выполненных материалов.
4.4. В случае приостановки оказания услуг по причинам, зависящим от Заказчика, Исполнитель уведомляет Заказчика любым способом, позволяющим подтвердить направление уведомления, включая электронную почту или мессенджер.
4.5. Стороны могут согласовать календарный график этапов в приложении к договору. При отсутствии такого приложения Исполнитель самостоятельно распределяет время между этапами в пределах общего срока оказания услуг с учётом своевременного согласования Заказчиком переданных материалов.
5. Сдача-приёмка услуг, акты и правки
5.1. Услуги оказываются и принимаются поэтапно.
5.2. Этапами оказания услуг являются:
5.2.1. Этап 1 — обмерный план и/или исходная планировочная основа.
5.2.2. Этап 2 — планировочное решение.
5.2.3. Этап 3 — 3D-визуализация 4 помещений.
5.2.4. Этап 4 — рабочие чертежи.
5.3. По завершении каждого этапа Исполнитель передаёт Заказчику результат этапа и акт сдачи-приёмки услуг по соответствующему этапу.
5.4. Передача результата этапа и акта может осуществляться:
5.4.1. Лично на бумажном носителе.
5.4.2. По электронной почте.
5.4.3. Через мессенджер.
5.4.4. Иным способом, согласованным Сторонами.
5.5. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения результата этапа:
5.5.1. Подписать акт сдачи-приёмки услуг; либо
5.5.2. Направить Исполнителю мотивированные письменные замечания с указанием конкретных несоответствий результата условиям договора.
5.6. Если в течение 5 рабочих дней Заказчик не подписал акт и не направил мотивированные письменные замечания, результат соответствующего этапа считается принятым Заказчиком без замечаний, а акт — подписанным Сторонами. Такая приёмка является основанием для перехода к следующему этапу и/или выставления требования об оплате соответствующей части цены договора.
5.7. Замечания Заказчика должны быть конкретными, относящимися к соответствующему этапу и связанными с несоответствием результата условиям договора или ранее согласованному заданию. Общие формулировки вида «не нравится», «нужно подумать», «не то настроение», «хочу иначе», без конкретного описания требуемых изменений, не считаются мотивированными замечаниями.
5.8. По каждому этапу Заказчик вправе запросить не более 2 раундов правок.
5.9. Один раунд правок — это единый перечень замечаний и пожеланий Заказчика, направленный Исполнителю одним сообщением или документом в отношении соответствующего этапа.
5.10. Если Заказчик направляет замечания частями, такие замечания могут быть объединены Исполнителем в один раунд правок, если они поступили в пределах срока приёмки соответствующего этапа.
5.11. Правки в пределах этапа выполняются Исполнителем без дополнительной оплаты, если они:
5.11.1. Не изменяют ранее согласованные решения по предыдущим этапам.
5.11.2. Не требуют выполнения дополнительных услуг.
5.11.3. Не увеличивают объём услуг по договору.
5.11.4. Не связаны с изменением исходных данных, предпочтений или задания Заказчика после начала или завершения этапа.
5.12. Правки сверх 2 раундов по этапу, а также переработка ранее согласованных решений выполняются за дополнительную плату по отдельному согласованию Сторон.
5.13. После внесения Исполнителем правок результат этапа повторно передаётся Заказчику на приёмку. Срок повторной приёмки составляет 3 рабочих дня с даты направления исправленного результата.
5.14. Если после внесения Исполнителем правок Заказчик не направляет мотивированные замечания в течение 3 рабочих дней, результат считается принятым.
5.15. Согласование планировочного решения означает, что Заказчик утвердил расположение помещений, мебели, оборудования и основные функциональные решения. Последующие изменения планировки по инициативе Заказчика являются дополнительной услугой, если они требуют переработки 3D-визуализаций, чертежей или иных материалов.
5.16. Согласование 3D-визуализаций означает, что Заказчик утвердил основную стилистическую концепцию, цветовые решения, расположение основных предметов интерьера и визуальный образ помещений. Последующие изменения концепции по инициативе Заказчика являются дополнительной услугой.
5.17. Если Заказчик фактически использует результат этапа, передаёт его строителям, подрядчикам, поставщикам, управляющей компании, застройщику либо иным третьим лицам, такой результат считается принятым Заказчиком, если Заказчик не докажет обратное.
5.18. Отказ Заказчика от подписания акта не освобождает Заказчика от обязанности оплатить фактически оказанные и принятые, в том числе молчаливо принятые, услуги.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством РФ и настоящим договором.
6.2. Исполнитель несёт ответственность за соответствие результата оказанных услуг условиям настоящего договора и согласованному заданию Заказчика.
6.3. Исполнитель не несёт ответственность за:
6.3.1. Недостоверность, неполноту или несвоевременность исходных данных, предоставленных Заказчиком.
6.3.2. Решения, принятые Заказчиком вопреки рекомендациям Исполнителя.
6.3.3. Изменения параметров объекта после проведения обмеров.
6.3.4. Действия или бездействие строителей, подрядчиков, поставщиков, управляющей компании, застройщика и иных третьих лиц.
6.3.5. Невозможность реализации проектных решений вследствие ограничений, о которых Заказчик не сообщил Исполнителю до начала соответствующего этапа.
6.3.6. Несоответствие фактического ремонта дизайн-проекту, если ремонт выполнялся без авторского надзора Исполнителя.
6.3.7. Стоимость, наличие, снятие с производства, сроки поставки мебели, материалов, оборудования и предметов интерьера, если комплектация не входит в предмет договора.
6.4. Заказчик несёт ответственность за своевременное предоставление информации, согласование этапов и оплату услуг.
6.5. Если Заказчик нарушает сроки оплаты, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до поступления оплаты. Срок оказания услуг продлевается на период такой приостановки.
6.6. Если Заказчик задерживает согласование этапа более чем на 10 рабочих дней, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг. При этом срок оказания услуг продлевается на весь период задержки.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
6.8. Уплата неустоек, штрафов и пеней настоящим договором не предусмотрена, если Стороны дополнительно письменно не согласуют иное.
7. Порядок расторжения договора
7.1. Договор может быть расторгнут:
7.1.1. По соглашению Сторон.
7.1.2. По инициативе Заказчика в порядке, предусмотренном статьёй 782 ГК РФ.
7.1.3. По инициативе Исполнителя в порядке, предусмотренном статьёй 782 ГК РФ, при условии полного возмещения Заказчику убытков в случаях, предусмотренных законом.
7.1.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг и фактически понесённых расходов, связанных с исполнением договора. Основание: статья 782 ГК РФ.
7.3. При отказе Заказчика от договора Стороны проводят сверку фактически оказанных услуг на дату получения Исполнителем уведомления об отказе.
7.4. Стоимость фактически оказанных услуг определяется исходя из выполненных этапов и степени готовности незавершённых этапов.
7.5. Если на дату расторжения стоимость фактически оказанных услуг и понесённых расходов превышает сумму, оплаченную Заказчиком, Заказчик обязан доплатить разницу в течение ___ календарных дней с даты получения расчёта Исполнителя.
7.6. Если сумма, оплаченная Заказчиком, превышает стоимость фактически оказанных услуг и понесённых расходов, Исполнитель возвращает разницу Заказчику в течение ___ календарных дней с даты согласования расчёта или вступления в силу судебного акта, если возник спор.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик:
7.7.1. Не предоставляет исходные данные более ___ календарных дней.
7.7.2. Не обеспечивает доступ на объект более ___ календарных дней.
7.7.3. Не согласовывает этап и не направляет мотивированные замечания более ___ календарных дней.
7.7.4. Не оплачивает услуги в установленный договором срок.
7.8. До отказа от договора по основаниям, указанным в пункте 7.7, Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление с предложением устранить нарушение в течение ___ календарных дней.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия Стороны стремятся разрешить путём переговоров.
8.2. До обращения в суд Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой Стороне письменную претензию.
8.3. Срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней с даты её получения, если иной срок не установлен законом.
8.4. Претензии, уведомления, акты, замечания и иные юридически значимые сообщения могут направляться:
8.4.1. По адресам, указанным в разделе 10 договора.
8.4.2. По электронной почте:
Исполнитель: ______________________
Заказчик: ______________________
8.4.3. Через мессенджер: ______________________, номер/аккаунт: ______________________.
8.5. Сообщения, направленные по указанным в договоре контактам, считаются полученными адресатом:
8.5.1. При направлении по электронной почте — в день отправки, если отправитель не получил автоматическое уведомление о недоставке.
8.5.2. При направлении через мессенджер — в день отправки, если сообщение доставлено адресату согласно техническим отметкам мессенджера.
8.5.3. При направлении почтой — в дату вручения или в дату возврата отправления в связи с истечением срока хранения, отказом от получения либо отсутствием адресата по указанному адресу.
8.6. Если спор не урегулирован в претензионном порядке, он передаётся на рассмотрение суда в соответствии с правилами подсудности, установленными законодательством РФ.
8.7. Стороны учитывают, что при наличии у Заказчика статуса потребителя могут применяться специальные правила подсудности и защиты прав потребителей.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств.
9.2. Все приложения, дополнительные соглашения и согласованные Сторонами задания являются неотъемлемой частью договора.
9.3. Переписка Сторон по электронной почте и в мессенджерах признаётся юридически значимой, если она ведётся с контактов, указанных в договоре, и позволяет установить отправителя и содержание сообщения.
9.4. Стороны обязуются своевременно уведомлять друг друга об изменении адресов, реквизитов, номеров телефонов, электронной почты и иных контактных данных.
9.5. Если Заказчик изменил контактные данные и не уведомил об этом Исполнителя, сообщения, направленные по ранее указанным контактам, считаются направленными надлежащим образом.
9.6. Во всём, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Соколова ______________________
ОГРНИП: ______________________
ИНН: ______________________
Адрес регистрации: ______________________
Расчётный счёт: ______________________
Банк: ______________________
БИК: ______________________
Корреспондентский счёт: ______________________
Телефон: ______________________
E-mail: ______________________
Мессенджер: ______________________
Система налогообложения: УСН, без НДС
Подпись: __________________ /__________________/
Заказчик
ФИО: ______________________
Паспорт: серия ____ № ________
Выдан: ______________________
Дата выдачи: ______________________
Код подразделения: ______________________
Адрес регистрации: ______________________
Адрес фактического проживания: ______________________
Телефон: ______________________
E-mail: ______________________
Мессенджер: ______________________
Подпись: __________________ /__________________/
Приложение № 1
к договору № ___ от «___» __________ 20__ г.
Задание на разработку дизайн-проекта
- Объект: квартира площадью ориентировочно 78 кв. м.
- Адрес объекта: ______________________.
- Состав помещений: ______________________.
- Помещения для 3D-визуализации:
4.1. ______________________.
4.2. ______________________.
4.3. ______________________.
4.4. ______________________.
- Предпочтительный стиль: ______________________.
- Цветовые предпочтения: ______________________.
- Состав семьи/пользователей квартиры: ______________________.
- Особые пожелания Заказчика: ______________________.
- Ограничения по бюджету ремонта/комплектации, если сообщаются Заказчиком: ______________________.
- Иные исходные данные: ______________________.
Подписи Сторон:
Исполнитель: __________________ /__________________/
Заказчик: __________________ /__________________/
Приложение № 2
к договору № ___ от «___» __________ 20__ г.
Акт сдачи-приёмки услуг по этапу № ___
г. ____________
«___» __________ 20__ г.
Индивидуальный предприниматель Соколова ______________________, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин/гражданка РФ ______________________, именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.
- Исполнитель оказал, а Заказчик принял услуги по этапу № ___:
Наименование этапа: ______________________.
- Результат этапа передан Заказчику:
□ на бумажном носителе;
□ по электронной почте;
□ через мессенджер;
□ иным способом: ______________________.
- Заказчик подтверждает, что услуги по указанному этапу оказаны надлежащим образом, результат этапа принят без замечаний.
- Стоимость услуг по этапу составляет: ______________________ рублей.
- Настоящий акт является основанием для оплаты соответствующей части цены договора, если такая оплата предусмотрена договором.
Подписи Сторон:
Исполнитель: __________________ /__________________/
Заказчик: __________________ /__________________/
Пояснение простым языком: зачем нужен каждый раздел
1. Предмет договора
Этот раздел фиксирует, что именно вы делаете: дизайн-проект квартиры 78 м², а не «всё, что клиент попросит по ремонту».
Здесь важно перечислить состав проекта: обмеры, планировка, 3D четырёх помещений, рабочие чертежи.
Особенно полезны пункты о том, что не входит в договор: авторский надзор, комплектация, инженерные проекты, согласование перепланировки. Это снижает риск, что клиент потом скажет: «Я думал, вы ещё будете ездить по магазинам и контролировать рабочих».
2. Права и обязанности
Здесь распределяется, кто что должен делать.
Для вас важны обязанности клиента: дать исходные данные, пустить на объект, вовремя согласовывать этапы и платить.
Также важны ваши права: приостановить работу, если клиент молчит, не платит или постоянно меняет вводные.
Этот раздел помогает бороться с ситуацией, когда клиент затягивает согласования, но потом требует уложиться в первоначальные 45 дней.
3. Цена и оплата
Здесь указана цена 156 000 ₽ и разбивка платежей:
- 78 000 ₽ — предоплата;
- 46 800 ₽ — после согласования планировки;
- 31 200 ₽ — после сдачи чертежей.
Полезно, что оплата привязана не только к подписанию акта, но и к молчаливой приёмке. Это нужно на случай, если клиент получил результат, пользуется им, но акт не подписывает и финальный платёж не вносит.
4. Сроки
Общий срок — 45 рабочих дней.
Ключевой момент: срок начинает течь не просто с даты договора, а после предоплаты, получения исходных данных и доступа на объект.
Также срок продлевается, если клиент долго думает, не отвечает, не платит или меняет пожелания.
Это защищает вас от претензий вроде: «Вы просрочили», если на самом деле клиент две недели согласовывал планировку.
5. Сдача-приёмка и правки
Это один из самых важных разделов в вашей ситуации.
Он устанавливает:
- каждый этап принимается отдельно;
- у клиента есть 5 рабочих дней на акт или замечания;
- если клиент молчит — этап считается принятым;
- на каждый этап не больше 2 раундов правок;
- правки должны быть конкретными;
- переделка ранее утверждённых решений — это уже дополнительная работа.
Этот раздел нужен, чтобы избежать бесконечных правок и ситуации, когда клиент «не принимает» результат без конкретных причин.
6. Ответственность
Раздел показывает, за что вы отвечаете, а за что нет.
Вы отвечаете за дизайн-проект в рамках договора.
Но не отвечаете за строителей, поставщиков, отсутствие товара в магазинах, действия УК или застройщика, а также за проблемы, возникшие из-за неверных данных клиента.
Важно: штрафы и пени в договор специально не добавлены, потому что вы просили их не включать. Но можно добавить отдельным вариантом, если захотите.
7. Расторжение
Этот раздел нужен на случай, если клиент передумает или сотрудничество станет невозможным.
По статье 782 ГК РФ заказчик может отказаться от договора, но должен оплатить фактически оказанные услуги и расходы исполнителя.
Это важно: если клиент решил прекратить работу после планировки или визуализаций, он не должен автоматически требовать назад всю предоплату.
Также предусмотрено, что вы можете отказаться от договора при нарушениях со стороны клиента, например если он долго не платит или не согласовывает этапы.
8. Разрешение споров
Здесь описано, как направлять претензии и где решать спор.
Важно, что договор признаёт юридическую силу переписки по email и мессенджерам. Для малого бизнеса это удобно, потому что многие согласования фактически происходят в WhatsApp, Telegram или по электронной почте.
Но поскольку заказчик — физическое лицо, может применяться законодательство о защите прав потребителей. Поэтому жёстко указывать суд только по месту исполнителя рискованно.
9. Заключительные положения
Это технический раздел, который закрепляет:
- договор действует до полного исполнения;
- приложения являются частью договора;
- переписка по указанным контактам имеет юридическое значение;
- стороны должны сообщать об изменении контактов.
Это помогает доказать, что вы направили клиенту проект, акт, замечания или уведомление надлежащим способом.
10. Реквизиты
Здесь указываются данные сторон.
Вы просили не вставлять персональные данные, поэтому оставлены поля для заполнения.
Для ИП важно указать ОГРНИП, ИНН, расчётный счёт, банк и отметку об УСН без НДС.
Пункты, которые стоит показать юристу именно в вашей ситуации
- Молчаливая приёмка этапов
Нужно проверить формулировки с учётом того, что заказчик — физическое лицо и может считаться потребителем. Такие условия обычно допустимы, но их важно сформулировать так, чтобы они не нарушали права потребителя.
- Ограничение количества правок — не более 2 на этап
Важно, чтобы юрист проверил, насколько чётко описаны «раунд правок», «дополнительные правки» и «переработка ранее согласованного этапа».
- Порядок оплаты последнего этапа
В вашей ситуации есть риск отказа от финальной оплаты. Юристу стоит посмотреть, можно ли усилить механизм: например, передавать финальные файлы высокого разрешения или полный комплект чертежей после оплаты последнего этапа. Но это нужно аккуратно прописать, чтобы не было конфликта с логикой приёмки.
- Применимость Закона о защите прав потребителей
Заказчик — физическое лицо, квартира для личных нужд. Вероятно, он будет потребителем. Юристу нужно проверить, нет ли условий, которые суд может признать ущемляющими права потребителя.
- Порядок одностороннего отказа от договора
Статья 782 ГК РФ позволяет заказчику отказаться от договора при оплате фактически оказанных услуг. Нужно точно прописать, как считать стоимость фактически выполненной работы, особенно если этап не завершён на 100%.
- Подсудность и претензионный порядок
Нельзя просто навязать потребителю суд по месту нахождения ИП, если это ухудшает его положение. Лучше проверить формулировку раздела 8.
- Использование проекта в портфолио
Если вы хотите публиковать визуализации и чертежи, юристу стоит проверить пункт о портфолио, особенно в части персональных данных, адреса квартиры и возможных претензий клиента к приватности.
- Авторские права на дизайн-проект
В договоре сейчас этот блок не раскрыт подробно. Если для вас важно сохранять права на проект, запретить перепродажу, публикацию или повторное использование клиентом для других объектов, стоит добавить отдельный раздел об интеллектуальных правах.
- Состав рабочих чертежей
Лучше сделать приложение с точным перечнем листов. Иначе клиент может утверждать, что «рабочие чертежи» должны включать больше, чем вы планировали.
- Граница между дизайн-проектом и инженерным проектированием
Важно дополнительно проверить формулировки, чтобы клиент не предъявлял претензии за электрику, вентиляцию, кондиционирование и другие инженерные решения, которые должны выполнять профильные специалисты.
Отдельный вариант: если захотите добавить неустойку или штрафы
Вы просили не добавлять штрафы и пени в текст договора. Но как вариант можно обсудить с юристом такие условия:
- Неустойка за просрочку оплаты Заказчиком
Например, ___% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более ___% от суммы долга.
- Неустойка за просрочку оказания услуг Исполнителем
Если договор с потребителем, размер и порядок ответственности нужно особенно внимательно проверить по Закону о защите прав потребителей.
- Платное хранение/возобновление проекта после длительной паузы
Например, если заказчик пропал на 30–60 дней, возобновление работ происходит после согласования нового графика и оплаты дополнительной организационной работы. Но такую конструкцию тоже лучше проверить у юриста.
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № ___
г. _______________ «___» __________ 20___ г.
Индивидуальный предприниматель Соколова _________________ (ФИО полностью), ОГРНИП _______________, ИНН _______________, применяющая упрощённую систему налогообложения, действующая на основании свидетельства о государственной регистрации, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гражданин(ка) РФ _________________________ (ФИО), паспорт: серия ____ № ______, выдан ___________________, зарегистрирован(а) по адресу: ______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке дизайн-проекта интерьера квартиры, расположенной по адресу: _______________________________, общей площадью 78 кв. м (далее — «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в порядке и на условиях настоящего Договора.
1.2. В состав услуг входит:
1.2.1. Обмерный план Объекта;
1.2.2. Планировочное решение (расстановка мебели, зонирование);
1.2.3. 3D-визуализация 4 (четырёх) помещений: _____________________ (перечислить конкретно — например: гостиная, кухня, спальня, санузел);
1.2.4. Рабочие чертежи (план расстановки мебели, план электрики и освещения, план полов, план потолков, план раскладки плитки — указать точный состав в Приложении № 1).
1.3. Состав, объём и внешний вид передаваемых материалов по каждому этапу определяются Приложением № 1 к настоящему Договору (Техническое задание), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.4. Услуги оказываются поэтапно:
- Этап 1 — обмерный план и планировочное решение;
- Этап 2 — 3D-визуализация 4 помещений;
- Этап 3 — рабочие чертежи.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги лично или с привлечением третьих лиц (субподрядчиков) по своему усмотрению, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия;
2.1.2. Соблюдать сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора;
2.1.3. Представлять результаты каждого этапа на согласование Заказчику в порядке, указанном в разделе 5;
2.1.4. Вносить правки в пределах, установленных п. 5.5 настоящего Договора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Приостановить оказание услуг в случае просрочки оплаты Заказчиком соответствующего этапа — до момента поступления оплаты, письменно уведомив Заказчика;
2.2.2. Не приступать к следующему этапу до подписания акта (либо наступления условий молчаливой приёмки по п. 5.6) по предыдущему этапу;
2.2.3. Требовать от Заказчика предоставления необходимой информации, документов, доступа на Объект для проведения обмеров;
2.2.4. Отказывать во внесении правок, выходящих за рамки Технического задания (Приложение № 1), либо выполнять их как дополнительные услуги за отдельную плату по согласованной сторонами стоимости.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплачивать услуги в порядке и сроки, указанные в разделе 3;
2.3.2. Обеспечить доступ Исполнителя на Объект для проведения обмеров в согласованные сторонами даты;
2.3.3. Рассматривать и согласовывать результаты каждого этапа в сроки, указанные в разделе 5;
2.3.4. Предоставлять Исполнителю достоверную информацию о своих пожеланиях, бюджете, технических ограничениях Объекта.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Запрашивать информацию о ходе оказания услуг;
2.4.2. Вносить правки в пределах, установленных п. 5.5 настоящего Договора;
2.4.3. Отказаться от Договора в порядке, предусмотренном разделом 7.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения (ст. 346.11 НК РФ).
3.2. Оплата производится в следующем порядке:
- 3.2.1. 50% от общей стоимости (78 000 руб.) — предоплата, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Договора, до начала оказания услуг;
- 3.2.2. 30% от общей стоимости (46 800 руб.) — после подписания акта по Этапу 1 (планировочное решение) либо наступления условий молчаливой приёмки по данному этапу;
- 3.2.3. 20% от общей стоимости (31 200 руб.) — после подписания акта по Этапу 3 (рабочие чертежи) либо наступления условий молчаливой приёмки по данному этапу, до момента передачи финальных файлов в редактируемых форматах.
3.3. Оплата производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.
3.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на счёт Исполнителя.
3.5. Исполнитель вправе не передавать Заказчику результаты оказанных услуг (файлы, чертежи, визуализации в исходных форматах) до момента полной оплаты соответствующего этапа. Демонстрация результата (например, в формате PDF с ограничением на печать/редактирование, на экране при встрече) не является передачей результата услуг в целях настоящего пункта.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Общий срок оказания услуг составляет 45 (сорок пять) рабочих дней с момента поступления предоплаты по п. 3.2.1 и предоставления доступа на Объект для обмеров.
4.2. Ориентировочные сроки по этапам фиксируются в Приложении № 2 (график работ), которое стороны согласуют дополнительно после подписания Договора.
4.3. Течение срока оказания услуг по текущему и последующим этапам приостанавливается на весь период:
- просрочки Заказчиком оплаты соответствующего этапа;
- рассмотрения Заказчиком результатов этапа (с момента направления материалов до подписания акта или дня истечения срока по п. 5.3);
- непредоставления Заказчиком доступа на Объект, информации или документов, необходимых для продолжения работ.
4.4. Если просрочка Заказчика по любому из оснований п. 4.3 превышает 30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке:
а) перенести сроки оказания услуг на соответствующий период без негативных последствий для себя; и/или
б) инициировать расторжение Договора в порядке раздела 7 с оплатой Заказчиком фактически оказанных услуг.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ
5.1. По завершении каждого этапа Исполнитель направляет Заказчику результат работ (в электронном виде по адресу: ___________ либо иным согласованным способом) и Акт сдачи-приёмки оказанных услуг по форме Приложения № 3.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения материалов по п. 5.1:
- либо подписать Акт и вернуть один экземпляр Исполнителю;
- либо направить Исполнителю мотивированные письменные возражения с указанием конкретных замечаний, противоречащих согласованному Техническому заданию (Приложение № 1).
5.3. Возражения, не связанные с нарушением условий Технического задания, а отражающие изменение пожеланий Заказчика, не являются основанием для отказа в подписании Акта и рассматриваются как заказ на дополнительные правки (п. 5.5) либо как изменение Технического задания по отдельному согласованию сторон.
5.4. Если в течение срока, указанного в п. 5.2, Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированных возражений — результат этапа считается принятым Заказчиком без замечаний, а Акт — подписанным в одностороннем порядке Исполнителем с указанием даты такого подписания. Этот Акт признаётся сторонами равнозначным двустороннему акту для целей оплаты по разделу 3 и для целей начала следующего этапа.
5.5. В рамках каждого этапа Заказчик вправе запросить не более 2 (двух) циклов правок. Под одним циклом правок понимается совокупность замечаний, направленных Заказчиком Исполнителю однократно, с учётом которых Исполнитель готовит новую версию материалов. Правки сверх указанного количества, а также правки, изменяющие ранее согласованные решения (включая решения, зафиксированные в подписанных Актах по предыдущим этапам), оплачиваются Заказчиком дополнительно по часовой ставке Исполнителя _________ руб./час либо по фиксированной стоимости, согласованной сторонами отдельно.
5.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом с момента подписания Акта Заказчиком либо наступления условий молчаливой приёмки по п. 5.4.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Исполнитель не несёт ответственности за несоответствие результата оказанных услуг пожеланиям Заказчика, если такие пожелания не были зафиксированы письменно (включая переписку по электронной почте/мессенджерам) в процессе согласования этапов.
6.3. Исполнитель не несёт ответственности за соответствие дизайн-проекта требованиям нормативных документов (СНиП, СП, пожарные нормы и т.д.) в части, касающейся инженерных решений, если это не было отдельно согласовано как предмет услуг.
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы [проверить норму — ст. 401 ГК РФ].
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до окончания оказания услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых расходов и фактически выполненного объёма услуг [проверить норму — ст. 782, 783 ГК РФ].
7.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков, если иное не предусмотрено Договором [проверить норму — ст. 782 ГК РФ].
7.3. Помимо указанного, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от Договора, письменно уведомив Заказчика за 10 (десять) календарных дней, в следующих случаях:
- просрочка оплаты любого этапа более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;
- просрочка Заказчика по согласованию/приёмке результатов более чем на 30 (тридцать) календарных дней подряд (с учётом п. 4.4).
7.4. При расторжении Договора по инициативе любой из Сторон Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных и принятых (в том числе в порядке молчаливой приёмки) услуг, пропорционально выполненному объёму по незавершённому этапу — на основании акта, составляемого Исполнителем в одностороннем порядке с приложением описания выполненных работ.
7.5. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон в любое время.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путём переговоров.
8.2. Претензионный порядок является обязательным. Срок рассмотрения претензии — 10 (десять) рабочих дней с момента получения.
8.3. В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, спор передаётся на рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту жительства Заказчика либо по месту нахождения Исполнителя — [выбрать и указать конкретно при подписании] [проверить норму — ст. 28 ГПК РФ — подсудность].
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, только если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.3. Переписка по электронной почте (адреса: Исполнитель — _____________, Заказчик — _____________) и в мессенджере ______________ (указать, например WhatsApp/Telegram, номер) признаётся Сторонами юридически значимой для целей направления уведомлений, замечаний, материалов по настоящему Договору.
9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Приложения к Договору:
- Приложение № 1 — Техническое задание;
- Приложение № 2 — График работ по этапам;
- Приложение № 3 — Форма Акта сдачи-приёмки.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП _______________________
ОГРНИП: _______________
ИНН: _______________
Адрес регистрации: _______________
Р/с: _______________
Банк: _______________
БИК: _______________
К/с: _______________
Телефон: _______________
E-mail: _______________
Подпись: ______________ / _______________ /
ЗАКАЗЧИК:
ФИО: _______________________
Паспорт: серия ____ № ______
Выдан: _______________
Дата рождения: _______________
Адрес регистрации: _______________
Телефон: _______________
E-mail: _______________
Подпись: ______________ / _______________ /
ПОЯСНЕНИЯ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ
Раздел 1. Предмет договора
Это описание того, что именно вы делаете. Чем конкретнее здесь прописан состав услуг (и особенно — что входит в Приложение № 1 с Техническим заданием), тем сложнее клиенту потом говорить «а я думал, будет ещё вот это». Ваша главная защита — максимально подробное ТЗ как приложение.
Раздел 2. Права и обязанности
Здесь прописаны инструменты вашей защиты: право приостановить работу при просрочке оплаты, право не делать работы, не предусмотренные ТЗ, бесплатно. Это база, на которую вы потом ссылаетесь в конфликтных ситуациях.
Раздел 3. Цена и оплата
Важный момент — п. 3.5: вы не обязаны отдавать исходники и рабочие файлы, пока не получили оплату. Это ваш главный рычаг против ситуации «клиент не платит последний платёж, но хочет чертежи». Без этого пункта вы могли бы уже всё отдать, а потом бегать за деньгами.
Раздел 4. Сроки
Это специально написанный для вашей ситуации раздел. Он объясняет: если клиент тянет с согласованием или оплатой — часы останавливаются, это не ваша просрочка. А если он тянет дольше месяца — у вас появляется формальное право сдвинуть сроки или вовсе выйти из договора.
Раздел 5. Сдача-приёмка — самый важный раздел для вас
Здесь два ключевых механизма:
- Молчаливая приёмка (п. 5.4) — если клиент не подписывает акт и не присылает письменные возражения в течение 5 рабочих дней — работа считается принятой автоматически. Это защищает вас от ситуации «я просто не отвечаю, и этап как бы не закрыт».
- Ограничение правок (п. 5.5) — чётко сказано: 2 цикла правок в рамках этапа, дальше — платно. Это защищает вас от бесконечных «а давайте ещё немного переделаем».
Также важно: в п. 5.3 прописано разграничение — что считается нарушением ТЗ (бесплатная правка), а что — просто «клиент передумал» (платная доработка). Без этого разграничения все правки юридически выглядят одинаково.
Раздел 6. Ответственность
Намеренно не перегружен штрафами (вы просили без них). Здесь просто базовая ответственность по закону плюс важная оговорка — вы не отвечаете за соответствие дизайна строительным нормам, если это не было отдельно заказано.
Раздел 7. Расторжение
Прописывает, что бывает, если договор разорвётся на середине. Ключевое — Заказчик в любом случае обязан оплатить фактически выполненную работу. А вы, если клиент совсем «зависает» (не платит, не согласовывает дольше месяца), имеете формальное право выйти из договора сами, не оказавшись должны ему неустойку.
Раздел 8. Разрешение споров
Обязательная претензия перед судом — это стандартная практика, она даёт шанс решить вопрос без суда и экономит время/нервы.
Раздел 9. Прочие условия
Самое практичное здесь — легализация переписки по WhatsApp/почте как официального канала коммуникации. Без этого пункта в суде будет сложнее доказывать, что вы что-то согласовывали или уведомляли клиента.
Раздел 10. Реквизиты
Стандартный шаблон, заполняется перед подписанием.
ЧТО ПОКАЗАТЬ ЮРИСТУ ИМЕННО В ВАШЕЙ СИТУАЦИИ
- Формулировку п. 5.4 (молчаливая приёмка) — суды иногда критически относятся к таким условиям в потребительских договорах (а у вас заказчик — физлицо, не ИП/компания, это может означать применение Закона о защите прав потребителей). Нужно проверить, не ущемляет ли эта норма права потребителя и насколько она устоит в суде.
- Применение Закона о защите прав потребителей (ЗОЗПП) к вашим отношениям. Если заказчик — физлицо, заказывающее услуги для личных нужд (а не для бизнеса), многие ваши защитные механизмы (ограничение правок, невозврат денег при отказе клиента, молчаливая приёмка) могут конфликтовать с императивными нормами ЗОЗПП — там право потребителя отказаться от договора в любой момент почти неограниченно (ст. 32 Закона о ЗПП), и некоторые ваши пункты могут быть признаны ничтожными как ухудшающие положение потребителя.
- Пункт 3.5 (невыдача файлов до оплаты) — нужно проверить, не является ли это злоупотреблением правом или нарушением обязанности передать результат работ, если заказчик формально «принял» этап через молчаливую приёмку, но не оплатил.
- Формулировку дополнительных платных правок (п. 5.5) — юрист должен проверить, насколько чётко это разграничение defensible в суде, и возможно, предложить более жёсткую и однозначную формулировку (например, фиксированный прайс-лист на доп. услуги как отдельное приложение).
- Основания одностороннего отказа Исполнителя (п. 7.3) — насколько корректно это написано с точки зрения именно ГК РФ + ЗОЗПП, не ущемляет ли это права потребителя непропорционально.
- Подсудность (п. 8.3) — если заказчик физлицо-потребитель, у него может быть императивное право выбора подсудности (по месту жительства) независимо от того, что написано в договоре — это нужно свериться и возможно, убрать двусмысленность.
- Акт одностороннего подписания при отказе клиента платить — насколько такой акт будет иметь силу в суде как доказательство факта оказания услуг, если дело дойдёт до взыскания долга.
ОПЦИОНАЛЬНО: ВАРИАНТ С НЕУСТОЙКОЙ (вы не просили, но на случай если захотите добавить)
Если захотите подстраховаться финансово, можно добавить отдельный пункт, например:
> «6.5. В случае просрочки оплаты любого этапа более чем на 5 (пять) рабочих дней, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.»
Либо неустойку за немотивированный отказ от доведения проекта до конца после начала работ. Но учтите: с учётом вероятного статуса «потребитель» у вашего заказчика, такие условия нужно обязательно согласовать с юристом — иначе их могут признать ничтожными или, наоборот, против вас могут применить повышенную неустойку по ЗОЗПП (3% за каждый день просрочки оказания услуги — это уже работает в пользу потребителя, а не исполнителя).
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № [номер]
г. [Город] «[число]» [месяц] 2024 г.
Индивидуальный предприниматель Соколова [ФИО], ИНН [ИНН], ОГРНИП [ОГРНИП], именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании Свидетельства о государственной регистрации, с одной стороны, и
[ФИО физического лица], паспорт серии [серия] № [номер], выдан [кем выдан] [дата выдачи], адрес регистрации: [адрес регистрации], именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке дизайн-проекта интерьера квартиры, расположенной по адресу: [адрес квартиры] (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.
1.2. Перечень услуг, входящих в дизайн-проект (далее – «Услуги»):
1.2.1. Обмерный план.
1.2.2. Планировочное решение.
1.2.3. 3D-визуализация 4 (четырех) помещений Объекта.
1.2.4. Рабочие чертежи.
1.3. Подробное описание состава каждого этапа Услуг, требования к результатам и порядок их предоставления могут быть детализированы в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), которое является его неотъемлемой частью. В случае отсутствия Технического задания, состав Услуг определяется в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать Услуги качественно и в срок, установленный настоящим Договором.
2.1.2. Предоставлять Заказчику промежуточные результаты оказания Услуг для согласования в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Устранять замечания Заказчика, если они обоснованы и соответствуют условиям настоящего Договора и Технического задания.
2.1.4. Информировать Заказчика о ходе оказания Услуг по его запросу.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. Запрашивать у Заказчика информацию и материалы, необходимые для оказания Услуг.
2.2.3. Приостановить оказание Услуг в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате или предоставлению необходимой информации (материалов) до устранения соответствующих нарушений.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания Услуг, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию, исходные данные и материалы, требуемые для оказания Услуг, в течение [количество] рабочих дней с момента запроса Исполнителя.
2.3.3. Своевременно рассматривать и согласовывать промежуточные и окончательные результаты Услуг, представленные Исполнителем, в сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.4. Принимать оказанные Услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного оказания Услуг.
2.2.2. Запрашивать информацию о ходе оказания Услуг.
2.2.3. Вносить изменения в Техническое задание, предварительно согласовав их с Исполнителем и оплатив дополнительные расходы, если таковые возникнут.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
3.2. Оплата Услуг производится Заказчиком в следующем порядке:
3.2.1. 50% (Пятьдесят процентов) от общей стоимости Услуг, что составляет 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает в качестве предоплаты в течение [количество] рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.2.2. 30% (Тридцать процентов) от общей стоимости Услуг, что составляет 46 800 (Сорок шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает в течение [количество] рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по этапу «Планировочное решение».
3.2.3. 20% (Двадцать процентов) от общей стоимости Услуг, что составляет 31 200 (Тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает в течение [количество] рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по этапу «Рабочие чертежи» (окончательный расчет).
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
3.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Общий срок оказания Услуг по настоящему Договору составляет 45 (Сорок пять) рабочих дней с даты получения Исполнителем предоплаты, указанной в п. 3.2.1 настоящего Договора, и предоставления Заказчиком всех необходимых исходных данных и информации.
4.2. Сроки оказания отдельных этапов Услуг:
4.2.1. Обмерный план: [количество] рабочих дней.
4.2.2. Планировочное решение: [количество] рабочих дней.
4.2.3. 3D-визуализация 4 помещений: [количество] рабочих дней.
4.2.4. Рабочие чертежи: [количество] рабочих дней.
4.3. Срок оказания Услуг может быть продлен в следующих случаях:
4.3.1. Задержка Заказчиком предоставления исходных данных или информации, необходимых для оказания Услуг.
4.3.2. Задержка Заказчиком согласования промежуточных результатов Услуг сверх сроков, установленных настоящим Договором.
4.3.3. Внесение Заказчиком изменений в Техническое задание, требующих дополнительных временных затрат.
4.3.4. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
4.4. В случае продления срока оказания Услуг по причинам, указанным в п. 4.3.1-4.3.3, Исполнитель обязан уведомить Заказчика об этом в течение [количество] рабочих дней с момента возникновения таких причин, указав новый срок.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ
5.1. Сдача-приемка Услуг осуществляется поэтапно. По завершении каждого этапа Услуг, предусмотренного п. 1.2 настоящего Договора, Исполнитель направляет Заказчику на электронную почту [адрес электронной почты] результаты выполненных работ и Акт сдачи-приемки Услуг (далее – «Акт»).
5.2. Заказчик обязуется рассмотреть полученные результаты и Акт в течение [количество] рабочих дней с даты их получения.
5.3. В случае наличия замечаний к результатам Услуг, Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта с указанием конкретных замечаний в письменной форме (по электронной почте). Количество правок по каждому этапу не должно превышать 2 (двух). Замечания, превышающие указанное количество, а также замечания, не соответствующие Техническому заданию или ранее согласованным результатам, могут быть выполнены за дополнительную плату по согласованию Сторон.
5.4. Исполнитель обязуется устранить обоснованные замечания Заказчика в течение [количество] рабочих дней с даты получения мотивированного отказа и повторно направить результаты Услуг и Акт на согласование.
5.5. Если в течение срока, указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Заказчик не направит Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, Услуги по соответствующему этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а Акт – подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.
5.6. Окончательная сдача-приемка Услуг по всему Договору осуществляется после завершения всех этапов, предусмотренных п. 1.2, и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Услуг по этапу «Рабочие чертежи».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель не несет ответственности за:
6.2.1. Задержки в оказании Услуг, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств (несвоевременное предоставление информации, задержка согласования и т.п.).
6.2.2. Несоответствие результатов Услуг ожиданиям Заказчика, если эти ожидания не были четко сформулированы в Техническом задании или не были согласованы Сторонами.
6.2.3. Невозможность реализации дизайн-проекта по причинам, не зависящим от Исполнителя (например, отсутствие в продаже выбранных материалов, изменение Заказчиком подрядчиков и т.п.).
6.3. В случае задержки Заказчиком согласования результатов Услуг или предоставления необходимой информации более чем на [количество] рабочих дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке продлить срок оказания Услуг на соответствующий период задержки.
6.4. В случае отказа Заказчика от оплаты последнего этапа Услуг без мотивированных причин, Исполнитель вправе требовать оплаты в судебном порядке, а также возмещения убытков, причиненных таким отказом.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут:
7.1.1. По соглашению Сторон.
7.1.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае:
7.2.1. Неоднократного (более [количество] раз) или существенного нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг.
7.2.2. Непредоставления Заказчиком необходимой информации или материалов, препятствующих оказанию Услуг, в течение [количество] рабочих дней с момента запроса Исполнителя.
7.2.3. Необоснованного отказа Заказчика от приемки Услуг по двум и более этапам.
7.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае:
7.3.1. Существенного нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг (задержка более чем на [количество] рабочих дней по вине Исполнителя).
7.3.2. Некачественного оказания Услуг, которое не было устранено Исполнителем в разумный срок после получения мотивированных замечаний Заказчика.
7.4. Сторона, инициирующая расторжение Договора в одностороннем порядке, обязана уведомить об этом другую Сторону в письменной форме за [количество] рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
7.5. При расторжении Договора Стороны производят взаиморасчеты за фактически оказанные и принятые Услуги. Исполнитель обязуется вернуть Заказчику сумму предоплаты за вычетом стоимости фактически оказанных и принятых Услуг.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии составляет [количество] рабочих дней с даты ее получения.
8.3. При недостижении согласия в претензионном порядке, споры передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте, указанной в реквизитах Сторон, до момента обмена оригиналами.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ИП Соколова [ФИО]
ИНН [ИНН]
ОГРНИП [ОГРНИП]
Расчетный счет: [номер счета]
Банк: [название банка]
БИК: [БИК]
Корр. счет: [корр. счет]
Адрес: [адрес]
Телефон: [телефон]
Электронная почта: [адрес электронной почты]
Заказчик:
[ФИО физического лица]
Паспорт серии [серия] № [номер]
Выдан [кем выдан] [дата выдачи]
Адрес регистрации: [адрес регистрации]
Телефон: [телефон]
Электронная почта: [адрес электронной почты]
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель: Заказчик:
_______________________ / [ФИО] _______________________ / [ФИО]
(подпись) (подпись)
М.П. (при наличии)
ПОЯСНЕНИЯ К РАЗДЕЛАМ ДОГОВОРА (ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ)
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
- Что это: Это самый главный раздел. Он описывает, что именно Исполнитель будет делать для Заказчика.
- Зачем нужен: Чтобы обе стороны четко понимали, какие услуги оказываются, в каком объеме и по какому объекту. Это помогает избежать недопонимания и споров о том, что должно быть сделано.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
- Что это: Здесь прописано, что каждая сторона имеет право требовать от другой, и что каждая сторона обязана сделать.
- Зачем нужен: Чтобы установить баланс ответственности и полномочий. Например, Исполнитель обязан сделать работу, а Заказчик – ее оплатить и предоставить нужную информацию. Исполнитель имеет право получить оплату, а Заказчик – качественную услугу.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ:
- Что это: Указывается полная стоимость услуг и как она будет выплачиваться (например, частями, по этапам).
- Зачем нужен: Чтобы Заказчик знал, сколько и когда платить, а Исполнитель – сколько и когда он получит деньги. Четкий график платежей предотвращает задержки и споры об оплате.
4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:
- Что это: Определяется, сколько времени займет вся работа и каждый ее этап. Также указываются условия, при которых сроки могут быть изменены.
- Зачем нужен: Чтобы обе стороны имели представление о временных рамках проекта. Пункты о продлении сроков защищают Исполнителя от штрафов, если задержка произошла по вине Заказчика.
5. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ:
- Что это: Описывается процедура передачи результатов работы от Исполнителя Заказчику, как Заказчик должен ее принять или высказать замечания.
- Зачем нужен: Это критически важный раздел для вас! Он защищает от "бесконечных правок" и "затягивания согласования". Устанавливает четкие сроки для Заказчика на проверку работы и количество правок. Если Заказчик молчит, работа считается принятой – это ваша защита от отказа платить за последний этап.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
- Что это: Что будет, если кто-то из сторон не выполнит свои обязательства (например, задержка оплаты или некачественная работа).
- Зачем нужен: Мотивирует обе стороны выполнять свои обязательства, так как за нарушения предусмотрены последствия. Здесь также прописаны случаи, когда Исполнитель не несет ответственности, что важно для вашей защиты.
7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:
- Что это: Как можно прекратить действие договора до его полного выполнения.
- Зачем нужен: Дает возможность законно выйти из договора, если что-то пошло не так, и определяет, как в этом случае будут производиться взаиморасчеты.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ:
- Что это: Как стороны будут решать разногласия, если они возникнут (сначала переговоры, потом претензии, потом суд).
- Зачем нужен: Устанавливает порядок действий при возникновении конфликтов, чтобы избежать хаоса и сразу перейти к конструктивному решению.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
- Что это: Разные общие положения, которые важны для договора, но не относятся к конкретным разделам (например, как вносить изменения, сколько экземпляров договора).
- Зачем нужен: Дополняет договор важными юридическими деталями, которые обеспечивают его полноценность и применимость.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
- Что это: Контактные данные и банковские реквизиты обеих сторон.
- Зачем нужен: Для идентификации сторон, осуществления платежей и официальной переписки.
СПИСОК ПУНКТОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОКАЗАТЬ ЮРИСТУ ИМЕННО В МОЕЙ СИТУАЦИИ:
- Пункт 5.3 (Количество правок): "Количество правок по каждому этапу не должно превышать 2 (двух). Замечания, превышающие указанное количество, а также замечания, не соответствующие Техническому заданию или ранее согласованным результатам, могут быть выполнены за дополнительную плату по согласованию Сторон."
- Почему: Это ваша основная защита от бесконечных правок. Юрист может помочь сформулировать это еще более жестко или предусмотреть механизм доплаты за дополнительные правки.
- Пункт 5.5 (Молчаливая приемка): "Если в течение срока, указанного в п. 5.2 настоящего Договора, Заказчик не направит Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, Услуги по соответствующему этапу считаются принятыми Заказчиком без замечаний, а Акт – подписанным Заказчиком в одностороннем порядке."
- Почему: Это ключевой механизм против затягивания согласования и отказа от приемки. Юрист проверит формулировку на соответствие судебной практике и ГК РФ, чтобы она была максимально эффективной.
- Пункт 6.3 (Продление сроков при задержке Заказчика): "В случае задержки Заказчиком согласования результатов Услуг или предоставления необходимой информации более чем на [количество] рабочих дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке продлить срок оказания Услуг на соответствующий период задержки."
- Почему: Защищает вас от ответственности за просрочку, если Заказчик сам затягивает процесс. Юрист поможет определить оптимальное количество дней и уточнить порядок уведомления.
- Пункт 6.4 (Отказ от оплаты последнего этапа): "В случае отказа Заказчика от оплаты последнего этапа Услуг без мотивированных причин, Исполнитель вправе требовать оплаты в судебном порядке, а также возмещения убытков, причиненных таким отказом."
- Почему: Это прямое реагирование на вашу обеспокоенность. Юрист может предложить добавить сюда возможность начисления процентов за пользование чужими денежными средствами ([проверить норму] ст. 395 ГК РФ) или неустойки, если вы решите их включить.
- Пункт 7.2 (Основания для расторжения по инициативе Исполнителя): Особенно подпункты 7.2.2 и 7.2.3.
- Почему: Дает вам право расторгнуть договор, если Заказчик систематически не предоставляет информацию или отказывается принимать работу. Юрист поможет определить "существенность" нарушений и количество раз для "неоднократного" нарушения.
- Включение Технического задания (Приложение №1):
- Почему: Хотя в черновике оно упомянуто, его фактическое наличие и детальное описание каждого этапа и ожидаемых результатов в нем – ваша лучшая защита от "несоответствия ожиданиям" и "бесконечных правок". Юрист может помочь в его составлении или проверке.
- Предложение о штрафах и пенях (отдельный вариант):
- Почему: Если вы хотите усилить дисциплину Заказчика, юрист может предложить включить:
- Неустойку (пени) за просрочку оплаты Заказчиком (например, 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки).
- Штраф за необоснованный отказ от приемки Услуг или расторжение договора по вине Заказчика.
- Важно: Установление штрафов и пеней должно быть разумным и соразмерным, чтобы суд не признал их чрезмерными.
Общая рекомендация: Всегда лучше, чтобы юрист просмотрел финальную версию договора перед его подписанием, особенно учитывая ваши опасения, чтобы убедиться, что все формулировки максимально защищают ваши интересы.
Советы
- Подпишите договор до начала работ и сохраните переписку о согласованиях: это ваши доказательства при споре об оплате.
- Проверьте текст у юриста хотя бы один раз, а дальше используйте как шаблон для похожих клиентов.
- Скопируйте промпт кнопкой выше.
- Замените поля в фигурных скобках своими данными.
- Отправьте в нейросеть и сравните ответ с примером на этой странице.
Подробнее о структуре хорошего запроса: гид AI University.
Похожие промпты
Все 435 промптов и 6 наборов
172 промптов открыты бесплатно. Остальные и наборы-цепочки открывает доступ к библиотеке за 1 490 ₽. Полный доступ за 4 900 ₽: все курсы AI University на русском и библиотека промптов. Разовый платёж, новые промпты входят.